2010年一级建造师建设工程经济辅导:工程造价管理中索赔探讨-一级建造师考试网(www.jzsedu.org)

2010年一级建造师建设工程经济辅导:工程造价管理中索赔探讨

来源：一级建造师考试网收藏本页 2010/8/5 http://www.jzsedu.org/

闂備礁鎲″缁樻叏閹绢喖鐭楅柛婵囥偤缂傚倸鍊稿ù鍕箯閿燂拷(129722917)闂備礁鍚嬮崕鎶藉床閼艰翰浜归柛銉墮鐎氬鏌嶈閸撶喎顕ｉ鍕閻忕偟枪娴滈箖鏌涢幇闈涘箻婵″弶鎮傞弻娑㈠棘鐠囨彃顬夐梺閫炲苯澧鹃柟鍑ゆ嫹

在建筑工程市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的原因致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包商通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失。施工企业在实际施工项目管理过程中，往往出现如下观念上的误区：当索赔事件发生时，有些施工企业由于受我国传统工程管理模式的影响，考虑与业主、监理方面的关系，而没有认真对待索赔；项目经理和技术负责人对索赔工作认识不到位，没有深刻认识索赔工作管理程序，对可提可不提的索赔事项往往无法把握；主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工企业往来文件理解不深刻，对实际存在的索赔项目没有充分理由；只注重索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和时间准确性，没有及时做最终索赔报告；很多项目管理成员认为只有施工企业向业主索赔，没有考虑对方的反索赔。一级建造师考试培训

　　为了顺利地进行索赔工作，施工企业提出索赔必须有充分的证据，同时必须谨慎地选择证实损失的最佳方法，并根据合同规定，及时提出索赔要求。若超过索赔期限，遭遇损失方将无权提出索赔要求。因此，施工企业在施工过程的项目管理中应认识到如下几点。

　　1、索赔的原则

　　（1）必须以合同为依据。施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。

　　（2）及时提交索赔意向书。根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目（分部分项目工程名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样，监理工程师通过意向书就可以对整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

　　（3）必须注意资料的积累。积累一切可能涉及索赔论证的资料。施工企业与建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取与会者签字，作为正式文档资料。同时应建立业务往来的文件档案编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录、计算资料及相关的证明材料。

　　2、索赔的具体操作步骤

　　2.1填写索赔意向书索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内（一般规定为28天）向监理工程师提出索赔意向书。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

　　索赔项目种类及起止日期计算方法：

　　（1）延期发出图纸引起的索赔。接到中标通知书后28天之内，中标施工企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且进行技术交底。如果在28天之内未收到施工图纸及其相关资料，作为施工企业应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。

　　（2）恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失赔偿。在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔。该类索赔计算方法为在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

　　（3）工程变更导致的索赔。它分为工程项目已施工又进行变更、项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法：施工企业收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。

　　（4）有经验的承包商不可预见引起的索赔。由于在工程投标时施工图纸或其他技术资料不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况、地基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未能预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。

　　（5）由外部环境而引起的索赔。由于外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、用地的使用权等）而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日，经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及施工机械停滞费用索赔。

　　（6）监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。

　　（7）其他原因导致的施工企业索赔，视具体情况确定起算和结束日期。

　　2.2同期记录索赔意向书提交后，应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期记录，每天均应有记录，并有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的整理，打印后请监理工程师签字。

　　同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况；导致现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程的损害程度；导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。

　　2.3详细情况报告在索赔事件的进行过程中（每隔一星期或更长时间，或视具体情况由监理工程师来定），承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额、影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位。

　　2.4最终索赔报告当索赔事件所造成的影响结束后，施工企业应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，并同时抄送、抄报相关单位。最终报告应包括以下内容：

　　（1）施工单位的正规性文件。

　　（2）索赔申请表。填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。在一般建筑工程施工中，索赔项目一般包括工程变更引起的费用、工期增加，由于地质条件造成局部或部分停工等引起的机械、人员窝工费用，相应工期及费用增加等。索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、业主与施工企业签订的工程承包协议、业主对施工企业施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及施工企业在施工过程中收集到的各项有利证据。索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与业主签订合同中包含的工程量清单、工程概预算定额、机械台班单价，地方政策文件及业主、总监下达的有关文件。但是，多数施工企业往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集，最终导致很多本来对施工企业有利的索赔项目不能得到批复。

　　（3）批复的索赔意向书。

　　（4）编制说明。索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。

　　（5）附件。与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括施工企业发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。

　　3、索赔的管理

　　由于索赔引起费用或工期增加，所以往往成为上级主管单位的复查对象。为真实、准确反映索赔情况，施工企业应建立完整的工程索赔台帐或档案。索赔台账应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间、索赔申请工期和金额、监理工程师审核结果、业主审批结果等内容。对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成一册完整的台帐，作为工程竣工结算资料的组成部分。

[1] [2]

　　一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取（扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知）：

国家医学考试网

扫一扫上面的二维码，添加环球网校抖音号，资料免费领取

　　（群：129722917）　

　　温馨提示：有任何报考及考试相关疑问，可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。！考生可下载手机APP，随时掌握考试资讯！

国家医学考试网

扫一扫上面的二维码，添加老师个人微信号，所有课程七折开通

相关推荐：

　　1·2024年一级建造师报名时间

　　2·一级建造师报考条件

　　3·一级建造师考试真题

　　4·2024年一级建造师成绩查询时间

　　5·2024年一级建造师考试时间9月9、10日

　　6·一级建造师考试科目

闂備胶绮划鐘诲垂閹惰棄绠栭柛鈩冪懅绾鹃箖鏌熺€电ǹ浠у褝鎷�
濠电偞鍨堕幐鎾磻閹惧墎纾奸柣娆愮懃閸熸壆妲愰敃鍌涒拺妞ゆ劑鍊曞瓭缂備焦銇涢崑锟�

濠电偞鍨堕幐璇参ｉ幒妤婃晩濠㈣埖鍔栭崵鈧繛杈剧到閹芥粓鎮烽敓锟�

闂備胶纭堕弲鐐测枍閿濆鈧線宕ㄧ€涙ǚ鎸€闂佺厧鎲￠鏍船閿燂拷

闁诲孩顔栭崰鏍箹椤愩倐鍋撻崹顐ゅ弨婵﹤銈搁幊婊冣枔閸喗鏉�

婵犵妲呴崵顏堝Χ閸屾矮澹曢梺鍛婂姦閸樻儳危缁嬭娑氭暜椤旇棄顏�

闂佸湱鍘ч悺銊ノ涙笟鈧幆渚€顢涢悙鑼唴闂侀€炲苯澧い鏂跨箺椤﹀鎲哥敮顔藉
VIP闂備胶绮悷顖炲礂濞戙垺顥婇柨鐕傛嫹

闂備浇妗ㄩ悞锕傛偡閿曗偓宀ｅ灝螖閸愩劌鐏婇梺纭咁潐閸旓箓宕敓锟�
闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷40闂佽崵濮冲ù鍥敋濠婂懏顫曢柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风粈浣烘崲閹版澘瑙﹂柍褜鍓欓埥澶愬籍閸屾埃鏋呭銈忕秶閹凤拷
(12闂佽崵濮崇欢銈夊箯閿燂拷)

闂傚倷鐒﹁ぐ鍐矓閸洖纾婚柨婵嗩槸缁€鍐煙缂佹ê绗掗柣鎿勬嫹
(16闂佽崵濮崇欢銈夊箯閿燂拷)

闂備礁鍚嬪姗€宕导鏉戠；闁挎繂娲﹂崰鍡涙煥濠靛棙顥犻柍褜鍓ㄩ幏锟�
(10闂佽崵濮崇欢銈夊箯閿燂拷)

闁诲海鍋ｉ崐婵堢磽濮橀鏁婇柡鍥╁剱閸熷懘鏌曟竟顖楀亾闁哄被鍊楃槐鎾存媴閸濄儳顔夌紓浣风筏閹凤拷

闁诲孩顔栭崰姘叏閻㈢ǹ绠掗柨鐕傛嫹

闂備胶枪缁绘劗绮旈悜钘夊瀭闁稿本绮嶇€氭岸鏌￠崶鈺佷沪闁稿函鎷�