(2)“近3年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
(3)“近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件。每张表格只填写-个项目,并标明序号。
(4)“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表格只填写-个项目,并标明序号。
(5)“近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
(6)投标人须知前附表规定接受联合体投标的,第1项至第5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
需要指出的是,根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),上述资格审查证明资料-般统-要求在“招标文件第八章原件复印件”中。投标人在资格审查自审表中先自审,最终审查结果由评标委员会认定。
32某水利工程经监理工程师批准的施工网络计划如下图所示(单位:天)。
合同约定:工程所用全部材料、设备由承包人采购。如工程工期提前,奖励标准为1万元/天;如工程工期延误,支付违约金标准为1万元/天。
施工过程中发生如下事件:
事件1:当工程施工按计划进行到第100天末时,因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成,有关人员提出以下施工调整方案。
方案-:修复设备。设备修复后E工作继续进行,修复时间是20天,修理费用2万元;
方案二:调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要,B完成后,使用B工作的设备完成E工作未完成工作量,其他工作均按计划进行;
方案三:租赁设备。租赁设备的运输安装调剂时间为10天。设备正式使用期支付租赁费用,其标准为350天/元。
项目经理选择了最优方案并予以实施。
事件2:H工作为工程设备安装。设备进场,承包人进行检验和交货验收后,把将产品合格证书提交给监理工程师。监理要求重新检验并进行相关设备性能测试。H工作完成后承包人要求监理人增加设备测试费用0.5万元。
问题
1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差,并指出施工网络进度计划的关键线路。
2.若各项工作均按最早时间施工,分析指出事件1中项目经理选择的最优方案。
3.根据施工调整最优方案,用单代号网络图绘制调整后的施工进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2,其中E1表示已完成,E2表示未完成工作)。
4.指出事件2中的不妥之处并简要说明理由。
参考解析:
1.【参考答案】
计划工期为450天,E工作的总时差为15天。
关键线路为A→C→D→H→I(或①-③-④-⑥-⑦-⑧)。
【考点解析】
本小题是进度管理方面的,考核对双代号网络图时间参数的计算。
双代号网络图时间参数计算的方法很多,常用的有工作计算法,节点计算法,还有标号法。本小题既要求工期,找关键线路,又要计算时差。故应采用工作计算方法。
2.【参考答案】
项目经理应选择方案三。
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。