背景材料

　　某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：

　　1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒

　　顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处

　　理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。

　　2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成

　　大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，

　　影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。

　　3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找

　　到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立

　　即向工程师提出了索赔。

　　问题

　　1.分别分析几次事件中的索赔。

　　2.试述承包人的索赔程序。

　　答案:

　　1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，

　　施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。

　　事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，

　　但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的

　　28天之内提出索赔意向。

　　事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊

　　断层并未在地质报告中标注。

　　2.承包人的索赔程序是：

　　1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事

　　件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期

　　限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。

　　以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天

　　内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。

　　2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程

　　师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原

　　则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误;造成

　　费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风

　　险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

　　3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承

　　包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一

　　致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协

　　商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

　　(四)

　　背景材料

　　某矿井主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单

　　位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m /h。井

　　筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m /h。施工单位在没有采取措施的情

　　况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到

　　-20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期2天。

　　问题

　　1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?

　　2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?

　　3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?

　　4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

　　答案：

　　1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有

　　提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。

　　对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m /h不会造成井筒半径尺寸的不

　　合格，不是影响工期和费用的原因。

　　2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误

　　等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向

　　半径尺寸有大有小;支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板

　　偏向一侧;如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，

　　造成井筒半径尺寸误差等。

　　3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆;混凝土振捣

　　操作不规范;混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。

　　4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈

　　截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中;导水就是在浇筑混凝土井壁时，

　　设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土

　　中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

　　考试交流区成绩查询交流群（点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知）：

　　（群：129722917）　

　　温馨提示：有任何报考及考试相关疑问，可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。！考生可下载手机APP，随时掌握考试资讯！

扫一扫上面的二维码，添加老师个人微信号，所有课程七折开通

　　1·2019年一级建造师报名时间

　　2·一级建造师报考条件

　　3·一级建造师考试真题

　　4·2018年一级建造师成绩查询时间

　　5·2019年一级建造师考试时间9月21、22日

　　6·一级建造师考试科目

环球网校 一级建造师	主讲老师	基础阶段			强化阶段			模考试题		应试技巧班 VIP独享
		教材精讲 （40讲）	经典习题 (12讲)		重点冲刺 (16讲)	考点解析 (10讲)
建设工程经济	张湧	免费试听			免费试听			三套模拟题
建设工程项目管理	张君	免费试听			免费试听			三套模拟题
工程法规及相关知识	王丽雪	免费试听			免费试听			三套模拟题
建筑工程管理与实务	王树京	免费试听			免费试听			三套模拟题
机电工程管理与实务	苏婷	免费试听			免费试听			三套模拟题
公路工程管理与实务	高玲玲	免费试听			免费试听			三套模拟题
市政公用工程管理	李莹	免费试听			免费试听			三套模拟题
铁路工程管理与实务	孙文波	免费试听			免费试听			三套模拟题
水利水电工程管理	盛松涛	免费试听			免费试听			三套模拟题
通信广电工程管理	杨鹏	免费试听			免费试听			三套模拟题
【课程学费】精讲班原价700元/科,现5折促销350元/科.备考指导班300元/科,现免费赠送 【零基础私教套餐】零基础系列课程+直播密训+内部资料，思维导图（包邮到家）考试不过免费重学1年=5980元/全科（含4科）+送2023年全科教材>>立即购买 【全程班套餐】含三门公共课+一门专业课备考指导班+考点精讲班+智能题库+1V1直播基础班+考前应试技巧+真题解析班+应试技巧班+直播大班课=2600元/全科>>立即购买 【一级建造师云私塾套餐】教材精讲+重点冲刺+真题解析+经典习题+多媒体题库+1V1直播教室+应试技巧+实务突破+现场实操+内部资料+月考卷+直播答疑+个性化教学系统+考试不过免费重学2年+思维导图+名师讲义及同步强化训练+历年真题及模拟卷+案例强化一本通+2023全科官方教材（包邮到家）全科套餐8800元>>立即购买