您好,欢迎光临中国十佳网络教育机构-环球一级建造师网
一级建造师考试网 全国十佳网络教育机构 十佳培训机构
热搜:一级建造师报名时间 一级建造师报考条件 一级建造师专业对照表

平台头

报名时间  2023年05.1-6.30

准考证打印 2023年09月10日前

考试时间  2022年09月19日

成绩查询  考试后两个月左右

证书领取  2023年证书领取5月底

北京天津河北山西湖北江苏安徽山东上海浙江江西福建湖南宁夏内蒙古河南四川重庆贵州云南辽宁吉林广东广西海南陕西甘肃新疆青海西藏黑龙江全国

平台尾

一级建造师报名时间/条件

自动查询系统提示:用户名您的手机号 密码123456

选择省份
手机号码
您的姓名
提示:系统将以短信形式发送到您的手机上,请注意查收!

一级建造师 网课

报名时间动态及时提醒 赠送环球视频课程 套餐7折抢购

备考一建考生、添加专属老师微信免费获取备考资料 微信号edu24olxu 

您现在的位置:首页 >> 工程法规及相关知识 >> 模拟试题 >> 文章正文
2012年一级建造师法规及相关知识名师精选冲刺卷2_第3页
81、 施工单位在施工时,应在()等危险部位,设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。 
A.施工现场入口处            B.楼梯口 
C.电梯井口                  D.现场办公室 
E.基坑边沿 
 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, b, c, e 
解析:【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第三节:施工现场安全防护制度。
82、 施工单位的()等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 
A.垂直运输机械作业人员      B.安全生产管理人员 
C.起重信号                  D.安装拆卸工 
E.爆破作业人员 
 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, c, d, e 
解析:【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

【考点来源】该考点来自教材的第六章《建设工程安全生产法律制度》的第二节:施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。
83、 建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括()。 
A.建设项目开工报告 
B.施工图设计文件审查意见 
C.验收人员签署的竣工验收原始文件 
D.施工单位签署的工程质量保修书 
E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 
 A  B  C  D  E 
标准答案: b, c, d, e 
解析:【试题解析】住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定,建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称备案机关)备案。
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:(1)工程竣工验收备案表;(2)工程竣工验收报告,应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;(5)施工单位签署的工程质量保修书;(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第四节:建设工程竣工验收制度。
84、 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时,有权采取的措施包括()。 
A.对不符合质量标准的项目责任人给予纪律处分 
B.发现有影响工程质量的问题时,当场给予处罚 
C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 
D.进入被检查单位的施工现场进行检查 
     E.发现有影响工程质量的问题时,责令改正 
 A  B  C  D  E  
 标准答案: c, d, e 
解析:【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定,国务院建设行政主管部门和国务院铁路、交通、水利等有关部门以及县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门,应当加强对有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查。
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质量的问题时,责令改正。

【考点来源】该考点来自教材的第七章《建设工程质量法律制度》的第三节:建设单位及相关单位的质量责任和义务。
85、 甲公司向乙公司发出要约,购买一批建筑材料,甲公司由于原材料价格下降而拟撤销该要约。下列说法正确的是()。 
A.该要约不能撤销 
B.该要约可以撤销 
C.撤销要约的通知在承诺通知到达甲公司之前发出即可 
D.撤销要约的通知先于承诺通知到达甲公司之前到达受要约人即可 
E.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 
 A  B  C  D  E 
您的答案: 标准答案: a, e 
本题分数: 2.00 分,你答题的情况为 错误 所以你的得分为 .00 分
解析:85.甲公司向乙公司发出要约,购买一批建筑材料,甲公司由于原材料价格下降而拟撤销该要约。下列说法正确的是()。
A.该要约不能撤销
B.该要约可以撤销
C.撤销要约的通知在承诺通知到达甲公司之前发出即可
D.撤销要约的通知先于承诺通知到达甲公司之前到达受要约人即可
E.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
【答案】AE
【试题解析】《合同法》规定,要约到达受要约人时生效。如投标人向招标人发出的投标文件,自到达招标人时起生效。
要约的有效期间由要约人在要约中规定。要约人如果在要约中定有存续期间,受要约人必须在此期间内承诺。要约可以撤回,但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销,但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
有下列情形之一的,要约不得撤销:(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
86、 施工单位与建设单位签订施工合同,双方在合同中没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则根据有关司法解释的规定,下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。 
A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日 
B.建设工程已实际交付的,为交付之日 
C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日 
D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日 
E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为法院判决生效之日 
 A  B  C  D  E  
 标准答案: b, c, d 
解析:【试题解析】发包人拖欠承包人工程款,不仅应当支付工程款本金,还应当支付工程款利息。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
87、 根据《文物保护法》的规定,属于国家所有的不可移动文物的有()。
A.古文化遗址 B.古墓葬
C.石窟寺 D.中国境内出土的文物
     E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, b, c 
解析:【试题解析】属于国家所有的不可移动文物范围。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以外,属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。
属于国家所有的可移动文物范围。下列可移动文物,属于国家所有:(1)中国境内出土的文物,国家另有规定的除外;(2)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物;(3)国家征集、购买的文物;(4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物;(5)法律规定属于国家所有的其他文物。

【考点来源】该考点来自教材的第五章《建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度》的第三节:施工文物保护制度。
88、 根据《合同法》的规定,要约邀请包括()。
A.拍卖公告              B.招标公告
C.投标文件              D.招股说明书
E.寄送的价目表

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, b, d, e 
解析:【试题解析】《合同法》规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
要约邀请可以是向特定人发出,也可以是向不特定的人发出。要约邀请只是邀请他人向自己发出要约,如果自己承诺才成立合同。因此,要约邀请处于合同的准备阶段,没有法律约束力。
在建设工程招标投标活动中,招标文件是要约邀请,对招标人不具有法律约束力;投标文件是要约,应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束。
【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
89、 某施工单位与建设单位签订施工合同,双方在合同中约定了垫资条款。人民法院审理此案过程中的下列意见中,正确的有()。
A.由于垫资条款无效,对垫资按无效合同处理
B.对承包人施工所垫付的资金,按照工程欠款处理
C.必须严格按照合同约定的垫资利息要求发包人返还垫资及其利息
D.如果当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持
E.合同约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不予支持

 A  B  C  D  E  
 标准答案: d, e  

解析:【试题解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
90、 依据《合同法》的规定,属于可撤销合同的情形有()。
A.一方以胁迫手段订立的合同,损害对方当事人的利益
B.一方以欺诈手段订立的合同,损害对方当事人的利益
C.双方协商订立的合同,违反行政法规的强制性规定
D.当事人双方恶意串通,订立的合同损害第三人的合法权益
E.一方当事人因重大误解而订立的合同

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, b, e 
解析:【试题解析】《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
91、 根据《合同法》的规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但()除外。
A.根据合同性质不得转让的      B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式的D.按照当事人约定不得转让的
E.依照法律规定不得转让的

 A  B  C  D  E 
标准答案: a, d, e 
解析:【试题解析】《合同法》规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:(1)根据合同性质不得转让;(2)按照当事人约定不得转让;(3)依照法律规定不得转让。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
92、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列造成工期延误的情形中,经工程师确认后工期应当相应顺延的有()。
A.设计变更和工程量增加
B.工程师未按合同约定的期限下达指令
C.发包人未按合同约定的时间提供图纸
D.发包人未按合同约定的时间支付工程进度款
E.一周内非因承包人原因停电造成累计停工6h

 A  B  C  D  E 
标准答案: a, d 
解析:【试题解析】因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常地进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
93、 根据《合同法》规定,()的,当事人可以解除合同。
A.当事人一方迟延履行债务
B.因不可抗力致使不能实现合同目的
C.合同订立时所依据的情况发生重大变更
D.当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行
E.在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

 A  B  C  D  E 
标准答案: b, c, e 
解析:【试题解析】《合同法》第94条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
法定解除与约定解除的区别在于:法定解除是法律直接规定解除合同的条件,当条件具备时,解除权人可直接行使解除权;约定解除则是双方的法律行为,单方行为不能导致合同的解除。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
94、 关于违约责任,下列表述正确的是()。
A.非违约方如果未尽到减损义务,对扩大的损失不能要求赔偿
B.因第三人的原因造成违约的,应当由第三人向非违约方承担违约责任
C.就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当继续履行债务
D.约定的违约金低于造成的损失的,非违约方可以请求人民法院予以增加
E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的,对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, c, d 
解析:【试题解析】《合同法》规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
对于当事人一方违反合同的,另一方不能任凭损失的扩大,在接到对方的通知后,应当及时采取措施防止损失扩大,即使没有接到对方通知,也应当采取适当措施;如果没有及时采取措施致使损失扩大的,无权就扩大的损失部分请求赔偿。
《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
继续履行是一种违约后的补救方式,是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用,但不能与解除合同的方式并用。
《合同法》规定,当事人约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

【考点来源】该考点来自教材的第四章《建设工程合同和劳动合同法律制度》的第一节:建设工程合同制度。
95、 甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同,丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。贷款到期后,经协商乙银行同意延期3个月,但未告知丙企业。下列对于该债务清偿的表述正确的有()。
A.丙企业对50万元债务不再承担保证责任
B.乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任
C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任
D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后,才可要求丙企业承担责任
E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任,丙企业对20万元债务承担责任

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, c 
解析:【试题解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。

【考点来源】该考点来自教材的第一章《建设工程基本法律知识》的第七节:建设工程担保制度。
96、 某市建设行政主管部门的下列行为中,可以提起行政复议的有( )。
A.将某施工总承包企业的资质等级降为二级
B.发布了禁止外地施工企业承揽本地工程项目的规定
C.下达有关文件对内部某工作人员予以行政警告处分
D.对一级建造师张某增项注册的申请不予批准
E.对某施工合同纠纷进行调解但未能达成调解协议

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, d 
解析:【试题解析】行政复议的目的,是为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权。
根据《行政复议法》的规定,有11项可申请行政复议的具体行政行为,结合建设工程实践,其中7种尤为重要:
(1)对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的;
(2)对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的;
(3)对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的;
(4)认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;
(5)认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(6)认为符合法定条件,申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书,或者申请行政机关审批、登记有关事项,行政机关没有依法办理的;
(7)认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
此外,公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为所依据的下列规定不合法,在对具体行政行为申请行政复议时,可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请:(1)国务院部门的规定;(2)县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定;(3)乡、镇人民政府的规定。但以上规定不含国务院部、委员会规章和地方人民政府规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第五节:行政复议和行政诉讼制度。
97、 下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有()。
A.所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决,也可以用诉讼的方式解决
B.审判监督程序是每个案件的必经程序
C.仲裁案件通常情况下不公开审理,而法院审理民事案件一般应公开审理
D.有效的仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
E.诉讼文书送达方式中,委托送达,是最常用的一种送达方式

 A  B  C  D  E  
 标准答案: c, d 
解析:【试题解析】仲裁以不公开审理为原则。人民法院提起再审,必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误。并非每个案件的必经程序。诉讼文书送达方式中,直接送达,是最常用的一种送达方式。

【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节:仲裁制度。
98、 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼,在案件审理过程中,甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议,申请重新鉴定。法院在审查时发现,该鉴定结论()的,不予重新鉴定。
A.明显依据不足                   B.可以通过重新质证解决
C.可以通过补充质证解决           D.鉴定程序严重违法
E.可以通过补充鉴定解决

 A  B  C  D  E  
 标准答案: b, c, e 
解析:【试题解析】当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在下列情形之一的,人民法院应予准许:(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的;(2)鉴定程序严重违法的;(3)鉴定结论明显依据不足的;(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的,不予重新鉴定。
一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论,另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的,人民法院应予准许。

【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第二节:民事诉讼制度。
99、 按照《仲裁法》的规定,仲裁应的基本制度包括()。
A.一裁终局制度                  B.协议仲裁制度
C.二裁终局制度                  D.或裁或审制度
E.先裁后审制度

 A  B  C  D  E  
 标准答案: a, b, d 
解析:【试题解析】仲裁有下列三项基本制度:
(1)协议仲裁制度。仲裁协议是当事人仲裁自愿的体现,当事人申请仲裁,仲裁委员会受理仲裁、仲裁庭对仲裁案件的审理和裁决,都必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提。《仲裁法》规定,没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。
(2)或裁或审制度。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式,当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定,“当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。”因此,有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下,法院才可以对当事人的纠纷予以受理。
(3)一裁终局制度。仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的。仲裁委员会或者人民法院不予受理。

【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第三节:仲裁制度
100、 第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清,证据不足的,()。
A.只能依法改判
B.可以查清事实后改判
C.只能发回原审人民法院重审
D.判决驳回上诉,维持原判
E.可以裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审

 A  B  C  D  E  
 标准答案: b, e 
解析:【试题解析】第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:(1)原判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决;(2)原判决适用法律错误的,依法改判;(3)原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判;(4)原判决违反法定程序,可能影响案件正确判决的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。
第二审法院作出的具有给付内容的判决,具有强制执行力。如果有履行义务的当事人拒不履行,对方当事人有权向法院申请强制执行。
对于发回原审法院重审的案件,原审法院仍将按照一审程序进行审理。因此,当事人对重审案件的判决、裁定,仍然可以上诉。

【考点来源】该考点来自教材的第八章《解决建设工程纠纷法律制度》的第二节:民事诉讼制度。

[1] [2] [3]

  考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):

  网校-中级会计师群3(群:129722917) 

  温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

国家医学考试网

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通

相关推荐:

  1·2023年一级建造师报名时间

  2·一级建造师报考条件

  3·一级建造师考试真题

  4·2022年一级建造师成绩查询时间

  5·2023年一级建造师考试时间9月9、10日

  6·一级建造师考试科目

学员登陆
名师在线
成丽芹老师
张君老师
  张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细]
韩教授
陈明教授
  陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细]